Акт приема-передачи выполненных работ по договору подряда
Бланк акта здесь.
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. _______________ «___»_________ 20__г.
__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин _____________________________________паспорт серия ________ Nо. ________ выдан ___________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
- В соответствии с договором подряда Nо. _____ от «___»_________20__г., Подрядчик выполнил весь комплекс работ, а именно ______________________.
- Вышеуказанные работы согласно договору должны были быть выполнены к «___»________ 20__г. Фактически выполнены «___»_________ 20__г.
- Качество работ по договору подряда должно соответствовать _______________________________________. Фактически качество выполненных работ соответствует (не соответствует) предъявленным требованиям.
- В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены (выявлены). (В случае выявления недостатков необходимо указать, какие именно выявлены и могут ли они быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.)__________________________________________.
Заключение:
При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме в срок (с нарушением условия договора о сроке выполнения работ, то есть несвоевременно).
Качество работ соответствует (не соответствует) указанным в договоре требованиям.
Недостатки в результате работ не выявлены (выявлены). (Если выявлены, нужно указать, какие именно выявлены).
Результат работ по договору подряда Nо. ___ от «___»______ 20__г. сдал _________________.
Результат работ по договору подряда Nо. ___ от «___»______ 20__г. принял __________________.
Вопросы оплаты, сроков выполнения и материалов
Чтобы между заказчиком и рабочими не возникало вопросам по срокам проведения ремонта, необходимо:
- указывать сроки его начала и завершения. Также уточняйте и указывайте сроки промежуточных работ.
- Если по времени возникнет несовпадение и просрочки, то необходимо прописать возможность компенсации со сторон строителей.
- Оплату можно производить по завершению ремонтных работ. А можно выплачивать ее частями. Такие вопросы решаются по договоренности.
- По возможности составляйте график выполненных работ. Так заказчику проще контролировать подрядчика по срокам
- В договоре обязательно укажите, кто будет отвечать за приобретение строительных материалов
Процедура подписания акта
ГК РФ ст. 753 определяет условия, при которых акт считается правильно оформленным. Так, после выполнения работ подрядчик обязан уведомить об этом заказчика и пригласить его на приемку. Этот день считается датой составления и подписания документа.
Если это предполагается договором, подписанию предшествуют полевые испытания. Если заказчик недоволен исполнением подрядчиком своих обязательств, он вправе не ставить свою подпись, отразив требования в отдельном документе. В этом случае в акте ставится отметка о мотивированном отказе.
В случае если одна из сторон не подписывает акт, при этом не объясняет свой отказ, вторая сторона ставит роспись и отметку о том, что документ составлен и заверен в одностороннем порядке.
Обычно такое происходит, если заказчик не может (не хочет) полностью оплачивать работы подрядчика. В этом случае копию односторонне подписанного документа направляют ценным письмом на адрес второго участника с претензией. В случае неисполнения требований подрядчик обращается в арбитражный суд.
Редко, но подрядчик уклоняется от подписания в результате, например, ликвидации юридического лица. Заказчик может оформить акт в одностороннем порядке, однако, отсутствие счет-фактуры и счета на оплату отрицательно скажется на бухгалтерском учете.
Акт приема-передачи выполненных работ: бланк
Бланк акта здесь.
Акт выполненных работ по договору оказания услуг
г. Москва «___» ________ 201_ года
Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора по коммерческим вопросам ______________________, действующего на основании Доверенности № ____ от «___» ________ 201_ года, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «_________________________________» (сокращенное наименование — ОАО «________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, составили настоящий акт о следующем:
- «___» ________ 201_ года между Заказчиком и Подрядчиком был заключен договор оказания услуг № ______ от «___» ________ 201_ года (далее – Договор).
- В установленные Договором сроки, Подрядчик провел работы по установке следующего оборудования: __________________________________.
- На основании изложенного Стороны заявляют, что работы по Договору на сумму __________ (_________________________ тысяч) рублей, включая НДС 18% – __________ (___________________________ тысяч) рублей __ копеек, выполнены в полном объеме, надлежащего качества, претензий у Сторон по исполнению Договора друг к другу не имеют.
- Подлежит перечислению Подрядчику в соответствии с условиями Договора __________ (_______________________ тысяч) рублей, включая НДС 18% – __________ (_________________________ тысяч) рублей __ копеек.
- Настоящий акт выполнения работ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
ООО «___________________»
______________ /____________/
Подрядчик:
ОАО «________________»
_______________ / ____________/
Зачем акт нужен?
Акт выполненных работ необходим в случае, когда необходимо подтвердить факт выполнения работ исполнителем — в этом случае акт выступает в роли отчета исполнителя перед заказчиком.
Акт приема-передачи без предварительного договора или какого-либо соглашения может признаваться налоговой ничтожным, что повлечет за собой невозможность учитывать данные расходы в уменьшении налоговой базы.
В случае, если исполнитель не выполняет своих обязанностей, срывает поставленные сроки работы, имеется брак или ненадлежащее исполнение работы, то заказчик имеет полное право не подписывать акт выполненных работ и не принимать работу до полного устранения недостатков или вовсе отказать исполнителю в оплате. В таком случае, исполнитель обязан устранить все недоработки и составить новый акт выполненных работ, с учетом новых обстоятельств.
Когда акт обязателен
В большинстве своем акты не обязательны. Есть только несколько случаев, когда акт приемки обязателен:
- При передаче здания покупателю — п.1 ст.556 ГК.
- При передаче предприятия покупателю — п.1 ст.563 ГК.
- При принятии работ по договору строительного подряда — п.4 ст.753 ГК.
- При передаче объектов недвижимости в аренду.
В сфере капитального строительства в качестве акта выполненных работ применяется унифицированная форма КС-2. Эта форма заполняется на основании Журнала учета выполнения работ.
Акт подписывается подрядчиком и заказчиком. Затем на основании акта готовится справка о стоимости работ и понесенных затратах по форме КС-3. На основании справки заказчик оплачивает услуги подрядчика.
Порядок составления
Инструкция по оформлению акта:
| В первую часть документа вписываются данные о том, к какому документу он является приложением | Потом посередине пишется название документа и описывается его суть |
| Во второй части изображается таблица | Но для начала фиксируется факт сделки, а также тот документ, на основе которого она состоялась |
| Потом в таблицу вписываются все типы осуществленных работ | С написанием периодов сдачи, цены, качества и требований заказчика |
| Колонки о названии работ, и соответствию качеству необходимо заполнять внимательно | Именно эти данные в ситуации появления конфликтов будут являться главными аргументами в суде |
| Дальше нужно вписать пункт о том, что работы были проверены и у заказчика нет претензий | Если это не так – то ниже необходимо детально прописать недостатки и внести период и порядок их устранения |
| Снизу документа необходимо прописать название сторон соглашения подряда | В окончании акт должен заверяться подписями начальников компаний либо уполномоченных лиц |
| Если нужно, акт можно заверить печатями | — |
После подписания данного документа все претензии могут анализироваться только в порядке суда. При больших расхождениях документ могут признать ничтожным.
Чаще всего к соглашению прилагается техническое задание, которое означает период и размер оплаты.
Скачать образец документа
Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
Типовая форма N 2
Утверждена Постановлением Госкомстата СССР от 23 ноября 1989 г. N 215
Заказчик ____________________________ ------T-----------------------¬
Генподрядчик ________________________ ¦месяц¦ код ¦
Субподрядчик ________________________ +-----+-------T-------T-------+
Договор N ____ от "__"_______ 199_ г. ¦ ¦строи- ¦участка¦объекта¦
Наименование строительства и его ¦ ¦тельной¦ ¦ ¦
адрес _______________________________ ¦ ¦органи-¦ ¦ ¦
Наименование работ __________________ ¦ ¦зации ¦ ¦ ¦
_____________________________________ +-----+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------+-------+--------
АКТ N _________
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(тыс. руб.)
----------------------------------T------T---------------T-----------¬
¦ ¦Код ¦Предусмотрено ¦ Выполнено ¦
¦ ¦строки¦договором ¦ ¦
+---------------------------------+------+---------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---------------------------------+------+---------------+-----------+
¦Стоимость выполненных работ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- всего..........................¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+---------------+-----------+
¦ в том числе строительно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ монтажных работ (без прочих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ затрат)........................+------+---------------+-----------+
L---------------------------------+------+---------------+------------
М.П. сдал ________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
М.П. принял ________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
"__"___________ 199__ г.
УКАЗАНИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АКТА ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Акт составляется субподрядчиком для расчетов за выполненные комплексы строительно — монтажных работ и отражения объема готовой строительной продукции в статистической отчетности.
Акты приемки составляется в 3 экземплярах:
1 — для субподрядчика (подрядчика);
2 — для подрядчика (заказчика);
3 — для финансирующего банка (передается вместе со счетом подрядной организации).
Основанием для включения комплексов работ в акты приемки являются договоры субподряда и журналы учета выполненных работ, подтверждающие выполнение всех работ, включенных в комплексы. Стоимость комплексов отражается в Акте по договорным ценам в соответствии с действующими указаниями Госстроя СССР (на основе ведомости готовой строительной продукции). В стоимость выполненных работ включаются строительно — монтажные работы и прочие работы и затраты, связанные с применением установленных правительством доплат, льгот и преимуществ, не включаемых в единичные расценки на строительные работы и в ценники на монтажные работы (надбавки за подвижной характер работ, надбавки за работу на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, доплаты при применении сдельно — премиальной системы оплаты труда, изменения стоимости материалов, изделий, конструкций и их транспортировки и т.п.).
Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ сейчас. Пригодится.
Вы нашли то что искали?
* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!
Смежные документы
- Акт: образцы (Полный перечень документов)
- Поиск по фразе «Акт» по всему сайту
- «Акт приемки законченных комплексов выполненных работ. Типовая форма N 2».doc
Документы, которые также Вас могут заинтересовать:
- Акт приемки законченных капитальным ремонтом линейных сооружений волоконно-оптических линий передачи в пвп кабелеводах
- Акт приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги. Форма а-1
- Акт приемки законченного строительством объекта федерального железнодорожного транспорта заказчиком. Специализированная внутриведомственная форма N ФСУ-40
- Акт приемки из капитального ремонта тягового подвижного состава (рекомендуемая форма)
- Акт приемки из капитального ремонта узлов и агрегатов тягового подвижного состава (рекомендуемая форма)
- Акт приемки из ремонта здания, сооружения ТЭС
- Акт приемки изделия по качеству
- Акт приемки инженерно-технических средств охраны и надзора в эксплуатацию
- Акт приемки лифта в эксплуатацию
- Акт приемки материально-технических средств для оборудования объектов уголовно-исполнительной системы
Акт сдачи приемки выполненных работ: бланк
Бланк акта здесь.
Акт № ___ от «____» ______ 20 __ г.
о приемке выполненных работ
(оказанных услуг)
Исполнитель ____________________________
Заказчик _______________________________
| № | Наименование работы (услуги) | Количество | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| Итого: | |||||
| В том числе НДС (18%) | |||||
| Всего (с учетом НДС) |
Всего оказано услуг на сумму: ________________________________________________________________ рублей ___ коп., в т.ч. НДС – ________________________________________________ рублей___ копеек.
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
Исполнитель ____________________
М.П.
Заказчик ________________________
М.П.
Особенности формирования акта и общая информация
Если перед вами стоит задача по составлению акта об устранении замечаний, а вы не очень хорошо представляете себе, как именно его написать, воспользуйтесь расположенными ниже советами и посмотрите пример – на его основе у вас наверняка легко получиться составить собственный бланк.
Прежде, чем дать подробные сведения об этом конкретном акте, приведем некоторые общие данные.
- Вследствие отмены в 2013 году унифицированных форм документов, любые акты на сегодняшний день можно писать в произвольной форме. Однако, если внутри предприятия имеется собственный шаблон документа, утвержденный в его учтенной политике, то акт надо делать по его типу.
- Бланк следует формировать всегда как минимум в двух идентичных экземплярах – по одному для каждой из сторон. При надобности документ следует размножить, заверив копии надлежащим образом.
- Акт допускается создавать на простом обычном листе бумаги или на фирменном бланке компании. Писать его можно вручную или на компьютере, но с обязательным дальнейшим распечатыванием, которое необходимо для того, чтобы участники приемки строительных работ могли поставить под документом свои автографы. Если у организаций, представители которых формируют бланк, закреплено в учетной политике применение штемпельных изделий для визирования документации, акт следует проштамповать.
- Сведения об акте обязательно должны быть внесены в специальный журнал учета каждой из компаний – такие обычно находятся либо у начальников строительных участков (или объектов), либо у секретарей или иных ответственных сотрудников.
К составлению акта следует относиться максимально внимательно, стараясь избегать любых неточностей, ошибок и исправлений. Тем более не надо вносить в акт непроверенную или заведомо ложную информацию – в дальнейшем это может сыграть плохую роль вплоть до разбирательств в судебной инстанции, наложения штрафных санкций и возбуждения уголовных производств.
Текст документа:
Утвержден постановлением Минстройархитектуры от 28.02.2003 N 3
Наименование подрядчика _________ Наименование заказчика __________ _________________________________ _________________________________ Адрес: __________________________ Адрес: __________________________ Расчетный счет __________________ Расчетный счет __________________
1. Заказчику предъявлены к приемке проектные и изыскательские работы (этапы) ___________________________________________________________________________________
2. Проектирование осуществлялось ___________________________________ на основании договора ______________________________________________
3. Проектные и изыскательские работы (этапы) удовлетворяют условиям договора, проектная и изыскательская документация надлежащим образом оформлена и передана по накладной N _____________
4. Договорная цена (стоимость этапов) составляет ___________________ в том числе НДС ____________________________________________________
5. Общая сумма авансов, перечисленных за выполненные работы (этапы), составила __________________________________________________________
6. Следует к перечислению __________________________________________ в том числе НДС ____________________________________________________
Работу сдал: Работу принял:
Подрядчик Заказчик
____________________ _____________ ____________________ ____________
(должность, подпись) (И.О.Фамилия) (должность, подпись) (И.О.Фамилия)
М.П. М.П.
Когда составляют акт
Этот документ свидетельствует о том, что на основе контракта (договора) выполнены работы или оказано обслуживание в полном объеме и в установленные сроки. В нем отражают количественные и качественные характеристики исполнения подрядчиком условий заключенного госконтракта. Он подписывается как заказчиком, так и поставщиком и является завершающим этапом реализации государственного контракта. Один экземпляр остается в организации, исполняющей роль заказчика, другой передается исполнителю работ.
Составляют акт оказания услуг или выполненных работ и в том случае, если заказчик отказывается принимать работы, и когда работа выполнена не в полном объеме или не выполнена вовсе. В таких ситуациях в актуальном протоколе обязательно отражают обнаруженные нарушения, которые препятствуют приемке результатов госзаказчиком, и обозначают срок, в течение которого их придется устранить.
Документация служит существенным доказательством в судебных разбирательствах с исполнителем при наступлении спорных моментов по контракту, предметом которого являются нематериальные услуги, результат которых нельзя продемонстрировать, оценить или измерить. Примеры таких закупок — заказы на использование интеллектуальных, профессиональных знаний исполнителя с целью выполнения потребностей организации-заказчика. В этом случае документ свидетельствует о выполнении и отражает полноту и сроки выполнения работ.
Основные моменты
Перед анализом основного вопроса необходимо сначала изучить основные моменты и рассмотреть законодательство. Это разрешит снизить риски появления проблем в процессе составления акта.
Акт выполнения работ – это вид первичной документации. С его помощью можно засвидетельствовать окончание сделанной работы, которая прописывается в договоре в полном объеме.
Данный документ характеризируется как возмездное и обоюдное соглашение. Акт является двусторонним и заверяется двумя сторонами договора, исполнителем и заказчиком.
Присутствие документа показывает, отвечают ли условия прописанным по договору. Отсутствие отличий разрешает подтвердить подпись заказчика в документе.
Соглашение заключается в письменной форме, в устной форме утвердить сделку не получится (п. 1 ст. 161 ТК РФ). Акт создается в тех количествах экземпляров, сколько есть сторон в соглашении.
Акт приема работ является гарантией от появления вероятных споров в суде и разных расхождений. При появлении конфликтных ситуаций, акт является главным удостоверением сделки.
При отсутствии данного документа суд может расценить действия, как пренебрежение установленной процедурой сдачи-приема работ либо услуг, что повлечет за собой начисление штрафов.
Из главных законодательных актов в данном вопросе можно выделить ГК РФ:
| Ст. 753 | Отражает необходимость в составлении акта |
| Ст. 752 | Совершает нюансы по созданию акта, в том числе содержит данные, которые разрешают избежать недоразумений с налоговой |
Посмотреть документ в галерее:
Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника
Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.. Порядок оплаты реализованных подрядчиком работ регламентируется договором
При этом факт осуществления работ подтверждается актом. Как правильно сформировать акт принятия работ по договору подряда?
Порядок оплаты реализованных подрядчиком работ регламентируется договором. При этом факт осуществления работ подтверждается актом. Как правильно сформировать акт принятия работ по договору подряда?
Соглашение, касающееся подряда, не обладает строгой формой, но при этом требуется соблюдать определенные нормы. Непременно закрывает подрядный договор акт принятия работ. Как сформировать по договору подряда акт выполнения работ?
Как составить акт?
Акт составляется следующим образом:
- Стороны определяются, какой бланк будут использовать. Либо это уже упомянутая форма КС-2, либо иная, например предложенная далее в статье.
- Вне зависимости от формы документа, заполняются дата составления, его номер, а также данные основной сделки (т.е. договора подряда). К ним данным относятся дата заключения и номер соглашения.
- В акте должны быть указаны реквизиты сторон договора подряда. Сведения должны их идентифицировать, излагаются исчерпывающим образом. Для граждан это Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные. Для юридических лиц – наименование, ОГРН, ИНН, сведения о лице, подписывающем документ от имени организации.
- Во всех случаях в акте отражается исчерпывающая информация о каждом этапе проведенных работ. Чем подробнее указана данная информация, тем лучше. Рекомендуется скопировать этот раздел из текста основного договора.
- Акт должен быть подписан сторонами. Это свидетельствует о приемке заказчиком объекта.
На что обратить внимание при оформлении
Оформление акта, так же как и его содержание, полностью передано на усмотрение составителя. Акт можно писать в рукописном виде или набирать на компьютере, формировать на фирменном бланке организации или на обыкновенном листе бумаги.
Единственное, что нужно учесть при оформлении – акт должен быть подписан директорами обеих компаний, задействованных в договоре, или их законными представителями, а также всеми членами приемо-сдаточной комиссии (при этом автографы должны быть только оригинальными, использование факсимильных подписей запрещается).
А вот удостоверять бланк при помощи печати или штампа необходимо только в том случае, если норма по использованию штемпельных изделий закреплена во внутренних нормативно-правовых бумагах фирм.
Акт следует печатать как минимум в двух экземплярах – по одному для каждой из заинтересованных сторон, но при надобности можно сделать и его заверенные копии.
Общая информация, законодательное регулирование
Особенности приемки работы от подрядчика заказчику описаны в ст. 720 ГК РФ. Исходя из ее положений стороны по окончании работы подписывают акт или иной документ. Данное требование, согласно ст. 702 ГК РФ, относится и к проектно-изыскательским работам. Таким образом, чтобы обезопасить сделку, необходимо оформить акт приема-передачи работ.
Акт в данном случае будет первичным документом, на его основании, в совокупности с договором подряда, производится оплата и делаются соответствующие записи при ведении бухгалтерского учета (принимаются к учету все расходы по сделке, учитывается итог работ, производится списание расходов).
Унифицированной формы такого документа не существует, организация имеет право составить собственную форму, закрепив ее в своей учетной политике специальным приказом. Бланк будет считаться юридически весомым, если будет содержать перечень обязательных реквизитов для подобного рода бумаг.
К сведению! Акт также служит для фиксации «претензий» заказчика. Если он выявил недочеты, то должен зафиксировать их в документе вместе со сроками для исправления.
Документ составляет подрядная организация, согласуя его с заказчиком.
Образец заполнения
Форма акта выполненных работ не прописана законами, поэтому организация может разработать собственную форму для заполнения и использования.
Для того, чтобы правильно (и как можно подробнее) составить акт, необходимо указать следующие пункты:
- Порядковый номер данного документа для его регистрации в бухгалтерии.
- Дата составления документа.
- Номер договора, согласно которому составляется акт выполненных работ.
- Сроки выполнения оговоренных работ.
- Объемы выполненных работ.
- Общая стоимость работ (с обязательным учетом НДС).
- Номер счета, который предоставляется заказчику для оплаты произведенной работы (услуги).
- Полное название заказчика и исполнителя, согласно учредительным документам.
- Оттиск печати обеих заинтересованных организаций.
- Подписи исполнителя и заказчика, или лиц, имеющих право подписи.
Что еще скачать по теме «Акт»:
- Каким должен быть правильно составленный трудовой договорТрудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
- Как грамотно составить договор займаВзятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
- Правила составления и заключения договора арендыНи для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
- Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставкиВ процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
Скачать образец документа
Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
Адрес: Адрес:
(обязательное указание N (обязательное указание N
расчетного счета) лицевого счета)
АКТ
сдачи-приемки выполненных работ
по государственному контракту
от _________ N _________
составлен ____________
Наименование темы ________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер этапа ______________________________________________________
Наименование этапа _______________________________________________
__________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ
_________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА
_________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что научно-
техническая продукция ____________________________________________
(удовлетворяет, не удовлетворяет условиям государственного
__________________________________________________________________
контракта, ТЗ, календарного плана или иного документа, превышает
требования ТЗ)
и в надлежащем порядке оформлена.
———————————
Для всех видов работ по Программе.
Акт подписывает первое лицо (тот, кто подписал государственный контракт).
Скачать в .doc/.pdfСохраните этот документ сейчас. Пригодится.
Вы нашли то что искали?
* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!
Смежные документы
- Акт: образцы (Полный перечень документов)
- Поиск по фразе «Акт» по всему сайту
- «Акт сдачи-приемки выполненных работ по государственному контракту».doc
Документы, которые также Вас могут заинтересовать:
- Акт сдачи-приемки топографо-геодезической и картографической продукции (выполненных работ, оказанных услуг)
- Акт сдачи-приемки части работ (приложение к договору подряда на ремонт судна)
- Акт сдачи-приемки научно-технической продукции по государственному контракту на создание научно-технической продукции
- Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда (предоставление технической возможности доступа заказчика к местной телефонной сети)
- Акт сдачи-приемки научно-технической продукции по государственному контракту (дополнительному соглашению)
- Акт сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному контракту на выполнение в 2008 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению «Проведение исследований в области экономики и управления рыбохозяйственным комплексом» для нужд Госкомрыболовства России
- Акт сдачи-приемки работ (приложение к договору подряда на выполнение работ)
- Акт сдачи-приемки (приложение к протоколу согласования контрактной цены по государственному контракту на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению «Научное обеспечение мероприятий по разработке нормативов расходов на осуществление мероприятий по охране водных биоресурсов и среды их обитания, искусственному воспроизводству водных биоресурсов, акклиматизации и рыбохозяйственной мелиорации» для нужд Федерального агентства по рыболовству)
- Акт сдачи-приемки транспортного средства без экипажа, являющегося муниципальной собственностью городского поселения Томилино Московской области
- Акт сдачи-приемки выполненной научно-исследовательской работы/ работы нормативно-методического характера
Акт выполненных работ по договору подряда
Бланк акта здесь.
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. _______________ «___»_________ 20__г.
____________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин ______________паспорт серия ________ Nо. ________ выдан ____________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
- В соответствии с договором подряда Nо. _____ от «___»_________20__г., Подрядчик выполнил весь комплекс работ, а именно _____________.
- Вышеуказанные работы согласно договору должны были быть выполнены к «___»________ 20__г. Фактически выполнены «___»_________ 20__г.
- Качество работ по договору подряда должно соответствовать ____________. Фактически качество выполненных работ соответствует (не соответствует) предъявленным требованиям.
- В результате осмотра результата работ недостатки не выявлены (выявлены). (В случае выявления недостатков необходимо указать, какие именно выявлены и могут ли они быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.)_________________________.
Заключение:
При приемке результата работ установлено, что работы выполнены в полном объеме в срок (с нарушением условия договора о сроке выполнения работ, то есть несвоевременно).
Качество работ соответствует (не соответствует) указанным в договоре требованиям.
Недостатки в результате работ не выявлены (выявлены). (Если выявлены, нужно указать, какие именно выявлены).
Результат работ по договору подряда Nо. ___ от «___»_____ 20__г. сдал _________________.
Результат работ по договору подряда Nо. ___ от «___»______ 20__г. принял ______________.
Акт сдачи приемки выполненных работ: образец
Образец акта здесь.
Акт № 1 от «20» января 2017 г.
о приемке выполненных работ
(оказанных услуг)
Исполнитель: индивидуальный предприниматель Соловьев Сергей Филиппович, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Заказчик: физическое лицо Степанов Виктор Сергеевич, действующий на основании паспорта серии 34 45 № 234567, выдан управлением МВД России по городу Краснодару 12 апреля 2006 года.
| № | Наименование работы (услуги) | Количество | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| 1 | Штукатурка стен | 2 | комн. | 4000.00 | 8000.00 |
| 2 | Поклейка обоев | 2 | комн. | 4000.00 | 8000.00 |
| 3 | Укладка линолеума | 20 | кв.м | 5000.00 | 5000.00 |
| Итого: | 21000.00 | ||||
| В том числе НДС (18%) | Без НДС | ||||
| Всего (с учетом НДС) |
Всего оказано услуг на сумму: двадцать одна тысяча рублей 00 коп., в т.ч. НДС – без НДС___рублей___ копеек.
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
Исполнитель: ИП_______________Соловьев С.Ф.
М.П.
Заказчик: __________________ Степанов В.С.
